ДОГОВОР № на сопровождение ПО ПАК

ООО "МАСТ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Маслова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ «___________» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется принять на сопровождение программного обеспечения (ПО) программно-аппаратный комплекс (ПАК) Заказчика, вид которого указан в Приложении № 1 к настоящему Договору, выполнять собственными силами все необходимые Работы по сопровождению ПО в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. ПАК принимается на сопровождение и снимается с сопровождения по заявкам Заказчика путем внесения изменений в соответствующее Приложение к настоящему Договору.

1.3. Все дополнительные соглашения, заключенные в процессе исполнения настоящего Договора, являются его неотъемлемыми частями.

2. Права и Обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнять Работы в полном соответствии с настоящим Договором и эксплуатационной документацией Оборудования.

2.1.2. Выполнять Работы, входящие в перечень Работ, согласованный в Приложении № 2.

2.1.3. Соблюдать сроки выполнения Работ, согласованные в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.1.4. Назначить ответственное лицо по данному договору, указать его в Приложении № 4 к настоящему Договору.

2.1.5. По окончании любых Работ, связанных с исполнением настоящего Договора, заполнять и подписывать Акт выполненных работ (по одному экземпляру для каждой стороны).

2.1.6. Представлять Заказчику информационные письма о смене ответственных лиц, адресов электронной почты, контактных телефонов - не позднее 3-х дней до предстоящих изменений; реквизитов, адресов - не позднее 3 рабочих дней с момента изменений.

2.1.7. Исполнитель не предоставляет Заказчику подменное оборудование на время устранения неисправности.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. При нарушении Заказчиком условий эксплуатации Оборудования, предусмотренных технической документацией, включая провалы напряжения, нарушение контура заземления и т.д., потребовать от Заказчика устранения возникших нарушений, и до полного их устранения, приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору на тех объектах, на которых обнаружены данные нарушения.

2.2.2. Приостановить выполнение Работ по настоящему договору в случае возникновения задолженности сроком более 30 (тридцати) календарных дней, а также иных действий или бездействия Заказчика, прямо влияющих на начало, продолжительность или возможность выполнения Работ.

3. Права и Обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Обеспечить Исполнителю все необходимые условия для беспрепятственного выполнения Работ.

3.1.2. Подавать заявки на выполнение Работ, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

3.1.3. Назначить ответственное лицо (лиц) по настоящему Договору, и указать его (их) в Приложении № 4 к настоящему Договору.

3.1.4. Своевременно производить оплату выполненных Исполнителем Работ в соответствии с положениями раздела 4 настоящего Договора.

3.1.5. Обеспечить информационную поддержку Исполнителя по его запросам.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков выполнения заявок, согласованных в Приложении № 3 к настоящему Договору. Время, начала и окончания Работы, специалист Исполнителя фиксирует в Акте, и подтверждает подписью ответственного лица со стороны Заказчика.

3.2.2. Требовать от персонала Исполнителя соблюдения правил охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующих на объектах Заказчика.

3.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Цена Услуг (без НДС) определяется в Приложении № 1. Исполнитель освобожден от уплаты НДС (упрощенная система налогообложения, п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ).

Если Исполнитель утратит право на освобождение от НДС, то он обязан уведомить об этом Заказчика в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента обнаружения данного факта с последующим заключением дополнительного соглашения.

4.2. В стоимость сопровождения ПО входят работы согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется ежемесячно, путем внесения Заказчиком 100% (ста процентов) предоплаты, не позднее 15 числа текущего месяца;

4.4. Первый платеж по настоящему Договору должен быть произведен в течение пяти банковских дней после подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета Заказчику;

4.5. Расходные материалы и запасные части, применяемые при проведении не гарантийных работ, не включены в стоимость обслуживания и оплачиваются отдельно по счетам Исполнителя после выполнения работ (услуг) в течение 3 (трех) банковских дней.

4.6. Стоимость сопровождения ПО определена на момент заключения настоящего договора. Исполнитель вправе изменить стоимость сопровождения ПО в случае изменения стоимости ПО, работ, запчастей, комплектующих, действия инфляционных процессов и т.п. путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. В случае несогласия Заказчика с изменением стоимости по настоящему договору Исполнитель вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Заказчику каких-либо потерь и убытков.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с 01.01.202___ г. и действует по 31.12.202___ года. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не потребует его изменения и/или прекращения, Договор признается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Данное условие применяется ежегодно.

5.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон.

5.3. Договор считается расторгнутым по истечении тридцати дней с момента вручения одной из Сторон уведомления о расторжении Договора, в одностороннем порядке.

5.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от выполнения возникших ранее обязательств по настоящему Договору.

5.5. В случае досрочного расторжения Договора производятся взаиморасчеты по фактическим затратам, произведенным на момент прекращения договорных обязательств.

6. Ответственность сторон

6.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора.

6.2. При не оплате в установленные настоящим Договором сроки, Заказчик оплачивает пении в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый просроченный день.

6.3. Предъявление Сторонами пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, производится письменно, путем направления соответствующего требования об их уплате. При нарушении сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает причиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Рассмотрение споров

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все спорные вопросы на основе взаимного согласия.

7.2. В случае невозможности достижения соглашения спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления претензии.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение явилось следствием таких обстоятельств непреодолимой силы, как наводнение, пожар, землетрясение, забастовки, война или военные действия, возникших после заключения Договора и препятствующих его исполнению.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение от обязательств по Договору.

8.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 30 (Тридцати) рабочих дней, Стороны пересмотрят условия Договора.

9. Прочие условия

9.1. Исполнитель и Заказчик обязуются взаимно сохранять конфиденциальность информации, ставшей им доступной вследствие настоящего Договора.

9.2. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями. Любые изменения могут быть внесены в настоящий Договор в письменном виде только по согласованию Сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

1. Приложение №1. Перечень Оборудования и Стоимость сопровождения.

2. Приложение №2. Перечень Работ, выполняемых в рамках сопровождения.

3. Приложение №3. Регистрация заявок, сроки выполнения работ.

4. Приложение №4. Перечень ответственных лиц.

10. Адреса и реквизиты Сторон